建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有(  )。

13 查阅

A、应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B、应当以鉴定合格日期为竣工日期

C、鉴定日期为顺延工期的期间

D、应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E、应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

参考答案:

BC

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;②承包人己经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

一级建造师